2015年工程造價計價與控制：建設(shè)工程施工合同文本內(nèi)容

　　施工合同文本的主要內(nèi)容

　　施工組織設(shè)計和工期，進度計劃，由承包人編制，工程師審核。在任何情況下都不能免除承包人對其本身的缺陷所應(yīng)承擔的責任開工及，延期開工，承包人應(yīng)當按協(xié)議書約定的開工日期開始施工；由于承包人原因引起的延期開工，由承包人提出申請，工程師確認。由于發(fā)包人原因引起的延期開工，由工程師通知承包人工程延誤，由于非承包人原因引起的工期延誤，一般竣工日期可以順延質(zhì)量和檢驗，工程質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或者專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為準檢查和返工，檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行，否則由發(fā)包人承擔所造成的損失，除非檢查檢驗結(jié)果不合格隱蔽工程，隱蔽工程由承包人進行自檢，工程師參加并在驗收記錄上簽字，工程師可對已隱蔽工程進行重新檢驗。檢驗合格，責任由發(fā)包人承擔；檢驗不合格，責任由承包人承擔試車，單機無負荷試車由承包人組織，工程師參加；聯(lián)動無負荷試車由發(fā)表人組織，承包人參加；投料試車有發(fā)包人全部負責材料設(shè)備供應(yīng)，發(fā)包人供應(yīng)的部分由承包人派人與發(fā)包人共同驗收；承包人供應(yīng)的部分應(yīng)通知工程師驗收，若發(fā)現(xiàn)與合同約定不符，由采購人承擔責任合同價款與支付，合同價款調(diào)整的范圍，法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策變化影響合同價款；工程造價管理機構(gòu)的價格調(diào)整；經(jīng)批準的設(shè)計變更；發(fā)包人更改經(jīng)審定批準的施工組織設(shè)計（修正錯誤除外）造成費用增加；雙方約定的其他因素竣工驗收，與結(jié)算，承包人向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告，發(fā)包人組織有關(guān)部門驗收，竣工驗收報告經(jīng)認可后，承包人向發(fā)包人遞交竣工決算報告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人核實確認后支付，施工單位負責維修因勘察、設(shè)計、施工、材料等原因造成的質(zhì)量缺陷，為保證保修任務(wù)完成，承包人應(yīng)當向發(fā)包人支付保修金其他內(nèi)容，安全施工，正常情況下的安全施工由承包人負責，特殊情況的安全施工由承包人報計劃，工程師同意后由發(fā)包人承擔專利技術(shù)，及特殊工藝，由要求使用方辦理申報手續(xù)，承擔相應(yīng)費用文物和，地下障礙物，發(fā)現(xiàn)文物和地下障礙物，承包人書面通知工程師，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應(yīng)順延不可抗力事件，在合同訂立時應(yīng)當明確不可抗力的范圍。承包人與發(fā)包人承擔各自的損失。工程本身的損害和第三方損失由發(fā)包人承擔保險，發(fā)包人（或委托承包人）為發(fā)包人人員和第三人員生命財產(chǎn)、工程材料和待安裝設(shè)備辦理保險，承包人為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險擔保，承發(fā)包雙方為了全面履行合同，應(yīng)互相提供履約擔保工程分包，承包人應(yīng)自行完成建設(shè)項目的主要部分，工程分包不能解除承包人任何責任與義務(wù)

　?。?）施工合同的違約責任

　　1）發(fā)包人的違約責任，發(fā)包人不按合同約定支付各項價款或工程師不能及時給出必要的指令、確認等，致使合同無法履行，發(fā)包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的直接損失，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　2）承包人施工違約的違約責任，承包人不能按合同工期竣工，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，或由于承包人原因致使合同無法履行，承包人承擔違約責任，賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失。

　　（2）爭議的解決

　　合同當事人在履行施工合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求合同管理及其他有關(guān)主管部門調(diào)解。和解或調(diào)解不成的，雙方可以在專用條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議：第一種解決方式是雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；第二種解決方式是向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　例題：[2006年真題]，因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，可以順延工期的是（ 　）。

　　A．混凝土澆筑時連續(xù)一周的低溫陰雨

　　B．因設(shè)計變更使工程量縮減

　　C．兩周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時

　　D．不可抗力事件

　　答案：D

　　【解題要點】此題為2006年考題。經(jīng)工程師確認，工期可以相應(yīng)順延的情況包括：發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件；發(fā)包人不能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款，致使工程不能正常進行；設(shè)計變更和工程量增加；一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；不可抗力事件；專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。考生容易在答案A和C中產(chǎn)生錯誤，但連續(xù)一周的低溫陰雨屬于可預(yù)見的氣候變化，而C答案中給出的時間是兩周，與要求條件不符。

　　更多推薦：

　　·2015年造價工程師教材不變的通知

　　·2015年造價工程師報名時間（不斷更新）

　　·2015年造價工程師輔導(dǎo)課程全部開通

　　·2015年造價工程師考試輔導(dǎo)火爆熱招中