2008年造價(jià)員考試選擇題精練及答案詳解（十二）

　　1、工程變更確定后，若合同中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格，則應(yīng)（?。?。
　　A.由承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后執(zhí)行
　　B.由工程師決定價(jià)格
　　C.由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行
　　D.由發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行
　　標(biāo)準(zhǔn)答案:A

　　2、對(duì)于索賠程序的表述，下列選項(xiàng)中正確的是（?。?BR>　　A.當(dāng)索賠事件持續(xù)進(jìn)行時(shí)，承包人應(yīng)當(dāng)階段性向工程師發(fā)出索賠意向通知
　　B.承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生28天內(nèi)，向工程師提出索賠報(bào)告
　　C.工程師在28天未答復(fù)承包人的索賠要求，視為該項(xiàng)索賠已被拒絕
　　D.如果承發(fā)包雙方對(duì)該事件的責(zé)任、索賠款額或工期展延天數(shù)分歧較大，按照條款規(guī)定應(yīng)提起仲裁或訴訟
　　標(biāo)準(zhǔn)答案:A

　　3、某建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主與甲施工單位簽訂了FIDIC條件下的施工承包合同，合同中保函手續(xù)費(fèi)為40萬(wàn)元，合同工期為500天。合同履行過程中，因不可抗力事件發(fā)生致使開工日期推遲50天，因不可預(yù)見的外界條件停工20天，因異常不利的氣候條件停工15天，因季節(jié)性大雨停工5天，因分包單位延期交工停工10天，上述事件均未發(fā)生在同一時(shí)間，則甲施工單位可索賠的保函手續(xù)費(fèi)為（?。┤f(wàn)元。
　　A.7.2
　　B.6.8
　　C.5.6
　　D.8
　　標(biāo)準(zhǔn)答案:C

　　4、某土方工程業(yè)主與施工單位簽訂了土方施工合同，合同約定的土方工程量為10000m3，合同工期為55天，合同約定：工程量增加10%以內(nèi)為施工方應(yīng)承擔(dān)的工期風(fēng)險(xiǎn)。挖運(yùn)過程中，因出現(xiàn)地質(zhì)條件變化，致使土方量增加到12000m3，則施工方可提出的工期索賠為（　）天。（結(jié)果四舍五入取整）
　　A.16.5
　　B.5.5
　　C.11
　　D.5
　　標(biāo)準(zhǔn)答案:D

　　5、在索賠報(bào)告中，涉及到索賠能否成立的關(guān)鍵是（?。?。
　　A.總論部分
　　B.根據(jù)部分
　　C.計(jì)算部分
　　D.證據(jù)部分
　　標(biāo)準(zhǔn)答案:B