建筑工程施工合同的相關內(nèi)容習題

　　一、單項選擇題

　　1.中標通知書、合同協(xié)議書和圖紙是施工合同文件的組成部分，就這三部分而言，如果在施工合同文件中出現(xiàn)不一致時，其優(yōu)先解釋順序為（）。

　　A.中標通知書、合同協(xié)議書、圖紙

　　B.合同協(xié)議書、中標通知書、圖紙

　　C.合同協(xié)議書、圖紙、中標通知書

　　D.中標通知書、圖紙、合同協(xié)議書

　　2.當工程分包時，分包單位應對（）負責。

　　A.建設單位　B.總承包單位

　　C.監(jiān)理單位　D.質(zhì)量監(jiān)督部門

　　3.下列關于工程分包的說法正確的是（）。

　　A.施工總承包人不得將建設工程主體結構的施工分包給其他單位

　　B.工程分包后，總承包人不再對分包的工程承擔任何責任

　　C.施工總承包人可以將承包工程中的專業(yè)工程自主分包給分包商

　　D.分包單位可以將其承包的建設工程再分包給其他單位

　　4.在勞務分包合同中，下列（）屬于勞務分包人的義務。

　　A.全面履行總（分）包合同，對工程的工期和質(zhì)量向發(fā)包人負責

　　B.負責與發(fā)包人、監(jiān)理、設計及有關部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關系

　　C.負責編制施工組織設計，統(tǒng)一制定各項管理目標

　　D.對本合同勞務分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向工程承包人負責

　　5.在建設工程總承包合同中，屬于發(fā)包人應當完成的工作是（）。

　　A.使施工現(xiàn)場具備開工條件

　　B.指令承包人申請辦理規(guī)劃許可證

　　C.提供工程進度計劃

　　D.保護已完工程并承擔損壞修復費用

　　6.下列關于合同文件的表述，不正確的是（）。

　　A.專用條款的內(nèi)容比通用條款更明確、具體

　　B.合同文件中專用條款的解釋優(yōu)于通用條款

　　C.合同文件之間應能相互解釋、互為說明

　　D.專用條款與通用條款是相對立的

　　7.對承包商來說，采取下列（）合同形式其承擔的風險最小。

　　A.固定總價B.單價

　　C.調(diào)價總價D.成本加酬金

　　二、多項選擇題

　　1.建設工程合同依據(jù)計價方式的不同主要有（）。

　　A.分包合同B.總價合同

　　C.單價合同D.擔保合同

　　E.成本加酬金合同

　　2.《建設工程施工合同（示范文本）》由（）三部分組成。

　　A.協(xié)議書B.通用條款

　　C.履約保函D.專用條款

　　E.銀行保函

　　3.下列關于建筑工程總承包合同的說法，正確的是（）。

　　A.總承包單位可以按合同規(guī)定對工程項目進行分包和轉(zhuǎn)包

　　B.建設工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)條件的分包單位

　　C.建設工程總承包合同訂立后，發(fā)包人和承包人雙方都應按合同的規(guī)定嚴格履行

　　D.建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責

　　E.總承包單位就分包工程對建設單位不承擔責任

　　三、案例題

　　[案例1]

　　某工程項目分為A、B兩個單項工程，分別以公開招標的形式確定了中標單位并簽定了施工合同。這兩個單項工程在簽定合同及施工過程中發(fā)生如下情況：

　　1.A工程在簽定合同時，施工圖紙設計未完成，業(yè)主即通過招標選擇了一家總承包單位。由于設計未完成，承包范圍內(nèi)待實施的工程雖然性質(zhì)明確，但工程量還難以確定，雙方商定擬采用總價合同形式簽定施工合同，以減少雙方的風險。

　　合同條款中規(guī)定：

　?。?）乙方按業(yè)主代表批準的施工組織設計（或施工方案）組織施工，乙方不承擔因此引起的工期延誤和費用增加的責任。

　?。?）甲方向乙方提供場地的工程地質(zhì)和地下主要管網(wǎng)線路資料，供乙方參考使用。

　　（3）乙方不能將工程轉(zhuǎn)包，但允許分包，也允許分包單位將分包的工程再次分包給其他施工單位。

　　2.B工程合同額為9000萬元，總工期為30個月，工程分兩期進行驗收，第一期為18個月，第二期為12個月。在工程實際實施過程中，出現(xiàn)了下列情況：

　?。?）工程進行到第10個月時，國務院有關部門發(fā)出通知，指令壓縮國家基建投資，要求某些建設項目暫停施工。該綜合娛樂城項目屬于指令停工下馬項目，因此，業(yè)主向承包商提出暫時中止合同實施的通知。為此，承包商要求業(yè)主承擔單方面中止合同給承包商造成的經(jīng)濟損失賠償責任。

　?。?）復工后在工程后期，工地遭到當?shù)匕倌旰币姷呐_風的襲擊，工程被迫暫停施工，部分已完工程受損，現(xiàn)場場地遭到破壞，最終使工期拖延了2個月。為此，業(yè)主要求承包商承擔工期拖延所造成的經(jīng)濟損失責任和趕工的責任。

　　問題：

　?。?）A單項工程合同中業(yè)主與施工單位選擇總價合同形式是否妥當？合同條款中有哪些不妥之處？

　?。?）施工合同按承包工程計價方式不同分為哪幾類？

　?。?）B單項工程合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題應如何處理？

　　[案例2]

　　某房地產(chǎn)開發(fā)公司在北京開發(fā)建設一住宅項目，經(jīng)過多次和設計單位溝通，在進行該工程招標前得到了詳細的施工圖紙；開發(fā)商在編制的招標文件中規(guī)定：各工程承包商在報價時要按照當期市場材料價格報價，對于工程施工需要的各種措施費用要考慮齊全，同時要考慮各種材料漲價等不利因素；開發(fā)商在招標文件中還明確本工程將采用圖紙內(nèi)容一次性包干的固定價格合同，圖紙內(nèi)所有的項目將不再考慮變更的經(jīng)濟費用。

　　問題：

　　（1）該工程采用固定價格合同是否合適？

　　（2）如果在施工中鋼筋價格由報價時的價格2600元/t上漲到3600元/t，承包商是否可以向開發(fā)商進行索賠？

　　[案例3]

　　某工程項目，經(jīng)有關部門批準采取公開招標的形式確定了中標單位并簽定合同。

　　1.該工程合同條款中有如下規(guī)定：

　　由于本工程設計未完成，承包范圍內(nèi)待實施的工程雖然性質(zhì)明確，但工程量還難以確定，雙方商定擬采用可調(diào)價格合同形式簽定施工合同，以減少雙方的風險。

　　2.在施工招標文件中，按工期定額計算，該工程工期為570d.但在施工合同中，雙方約定：開工日期為1997年12月15日，竣工日期為1999年7月30日，日歷天數(shù)為591d.

　　問題：

　?。?）工程合同中業(yè)主與施工單位選擇可調(diào)價格合同形式是否妥當？

　?。?）本工程合同的合同工期應為多少d？

　　[案例4]

　　2002年10月，某承包商通過公開投標獲得一住宅工程，在招標文件中，發(fā)包人提供了工程量計算規(guī)則，分部分項工程單價組成原則，合同文件內(nèi)容，希望以清單報價形式投標，工程量清單由發(fā)包人提供，工程量為暫定數(shù)量，投標人填寫綜合單價，工程造價暫定7600萬元，合同工期14個月，雙方參照1999年12月國家建設部和國家工商行政管理局制定的的《建設工程施工合同》范本，雙方簽定了固定單價合同，施工過程中發(fā)生的工程數(shù)量按招標文件內(nèi)要求的圖紙標注凈量計算，在合同專用條款中明確了組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：（1）本合同協(xié)議書；（2）中標通知書；（3）投標書及附件；（4）本合同專用條款；（5）本合同通用條款；（6）標準、規(guī)范及有關技術文件；（7）圖紙；（8）工程量清單；（9）工程報價單或預算書；（10）合同履行中，發(fā)包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。在實際施工過程中發(fā)生如下事件：

　　事件一：2003年2月份，鋼筋價格由原來的2600元/t，上漲到3600元/t，承包商經(jīng)過計算，認為中標的鋼筋制作安裝的綜合單價每噸虧損1000元，承包商在此情況下向發(fā)包人提出索賠，希望發(fā)包人考慮市場因素，給予酌情補償。

　　事件二：在2003年的4～5月份出現(xiàn)了“非典”疫情，使本工程停止施工2個月。在“非典”疫情結束后，承包商根據(jù)合同文件內(nèi)容和政府文件，本疫情未作為不可抗力因素，因此根據(jù)合同文件的第4項專用條款和第5項通用條款的約定，工期不得順延。在10月份，甲乙雙方多次磋商，發(fā)包人認為工期耽誤不是施工單位原因造成的，并對現(xiàn)場的實際損失進行了詳細的調(diào)查和計算，故書面同意將工期延長2個月，并給予100萬元的經(jīng)濟補償。在結算時，經(jīng)過現(xiàn)場計算和套用合同中固定綜合單價，結算價格定為8100萬元+100萬元，總計8200萬元。

　　問題：

　?。?）承包商就事件一提出的索賠能否成立？為什么？

　?。?）在事件二中，發(fā)包人對工期的延長和經(jīng)濟補償?shù)奈募?，是否符合本合同文件的?nèi)容約定？

　　[案例5]

　　某綜合辦公樓工程，建設單位甲通過公開招標確定本工程由承包商乙中標，雙方簽訂了工程承發(fā)包合同。承包商乙在簽訂合同后因自身資金周轉(zhuǎn)困難，隨后和承包商丙簽定了分包合同，在分包合同中約定承包商丙按照建設單位（業(yè)主）與承包商乙約定的合同金額的10%向承包商乙支付管理費，一切責任由承包商丙承擔。

　　問題：

　?。?）承包商乙的做法是否符合國家法律規(guī)定？此行為屬于什么行為？

　　（2）國家法律、法規(guī)規(guī)定的違法分包行為主要有哪些？

　　[案例6]

　　某研究單位科研樓工程，甲方經(jīng)過了解后決定直接發(fā)包給不同性質(zhì)的三個公司，分別與A公司簽訂了土建施工合同；與B公司簽訂了科研設備安裝合同；與C公司簽訂了電梯安裝合同。三個合同協(xié)議中都對甲方提出了一個相同的條款，即“甲方應協(xié)調(diào)現(xiàn)場其他施工單位，為乙方創(chuàng)造如垂直運輸?shù)瓤衫脳l件”。合同執(zhí)行后，發(fā)生如下事件：

　　1.頂層結構樓板吊裝后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷揚機運材料作屋面及裝飾，C公司原計劃由甲方協(xié)調(diào)使用塔吊將電梯設備吊上9層樓頂?shù)脑O想落空后，提出用A公司的卷揚機運送，A公司提出卷揚機噸位不足，不能運送。最后，C公司只好為機房設備的吊裝重新設計方案。

　　2.進入科研設備安裝階段后，B公司按照協(xié)議條款，把設備的垂直運輸方案建立在使用新裝電梯這一條件上。設備到梯準備運送時，C公司提出不準使用，理由一是雖能運行，但仍在調(diào)試階段，二是沒有幫其他人運送設備的義務。按合同時間專程從遠方進廠安裝科研設備的人員只好等到電梯驗收后才開始工作。

　　由于沒有協(xié)調(diào)好A、B、C三個承包單位的協(xié)作關系，他們互相之間又沒有合同約束，最終引起C公司和B公司的索賠要求，理由是“甲方?jīng)]有能夠按協(xié)議條款為乙方創(chuàng)造運輸條件，使乙方改變方案，推遲進度，增大了開支”。

　　問題：

　　（1）C公司和B公司的索賠要求是否成立？

　　（2）甲方和A、B、C三家公司簽訂的一個相同的合同條款是否妥當？若不妥請你幫助甲方對該條款進行修改補充。

　　[案例7]

　　甲公司因興建辦公樓與乙建筑承包公司簽訂了建筑工程總承包合同。之后，經(jīng)甲方同意，乙分別與丙建筑設計院和丁建筑工程公司簽訂了工程勘察設計合同和工程施工合同?？辈煸O計合同約定由丙對甲的辦公樓及附屬公共設施提供設計服務，并按勘察設計合同的約定交付有關的設計文件和資料。施工合同約定由丁根據(jù)丙提供的設計圖紙進行施工，工程竣工時根據(jù)國家有關驗收規(guī)定及設計圖紙進行質(zhì)量驗收。合同簽訂后，丙按時將設計文件和有關資料交付給丁，丁根據(jù)設計圖紙進行施工。工程竣工后，甲會同有關質(zhì)量監(jiān)督部門對工程進行驗收，發(fā)現(xiàn)工程存在嚴重質(zhì)量問題，是由于設計不符合規(guī)范所致。原來丙未對現(xiàn)場進行仔細勘察即自行進行設計導致設計不合理，給甲帶來了重大損失。并以與甲方?jīng)]有合同關系為由拒絕承擔責任，乙又以自己不是設計人為由推卸責任，甲遂以丙為被告向法院起訴。

　　問題：

　?。?）甲、乙、丙、丁四家公司之間的合同關系是否合法有效？為什么？

　　（2）這起事件應該由誰來承擔責任？為什么？

　　[案例8]

　　某大學根據(jù)學校合并規(guī)劃，在某市開發(fā)區(qū)建設新校址，投資2億元，建設4棟教學樓、6棟學生宿舍樓、2棟食堂、1棟浴室、3棟家屬樓等一攬子工程。建設周期為2年。該項目進行了招標。其中某市建設工程總公司中標。關于工程施工，雙方約定：鑒于該項目是國家投資項目，工程必須保證質(zhì)量達到優(yōu)良；其次，必須保證工期，確保工程建設不影響學校的擴大招生并及時投入使用。對于工程施工，承包方可以在自己的下屬分公司中選擇施工隊伍，無須與發(fā)包人另行簽訂合同。

　　《某大學群樓建設工程承包合同》簽訂后，作為總包單位，某市建設工程總公司遂安排下屬施工能力強、施工工藝水平高的二、三、五、六建設分公司參與工程建設，并分別與這些參建分公司簽訂了《某單體工程內(nèi)部承包協(xié)議書》，對工程工期和施工質(zhì)量作了約定，并對施工提前獎勵和延期罰款作了說明。

　　在以后的工程建設過程中，二分公司為了加快施工進度，將其中一棟單體工程轉(zhuǎn)交給了某具有三級施工資質(zhì)的A施工公司，并收取該單體工程預算造價的20%作為管理費。五分公司，為爭取提前獎勵，將自己負責的工程部分分包給了臨時組織的B農(nóng)民施工隊。

　　問題：

　　（1）請問上述背景資料中二分公司和五分公司的行為是否合法？

　　（2）根據(jù)我國法律法規(guī)的規(guī)定，承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包應承擔什么法律后果？

　　[案例9]

　　1998年6月，甲建設單位與乙建筑公司依據(jù)《建設工程施工合同示范文本》簽訂了建設某大廈的工程施工合同，乙建筑公司按照合同約定進場施工。在施工的過程中，由于建筑公司的施工工藝存在嚴重的缺陷，在開槽的過程中，沒有作好護坡樁的工作，導致臨近的居民樓的地基受到侵害，在8月的雨期中，相鄰的居民樓地基出現(xiàn)塌陷，構成了對居民居住的嚴重威脅。在相鄰居民的強烈抗議下，甲建設單位向乙建筑公司正式提出停工整頓的要求。

　　建筑公司停工后，派人對現(xiàn)場進行看護，對施工機械設備進行封存。隨著時間的推移，該地區(qū)進入了冬期施工季節(jié)，雖然建設單位向建筑公司發(fā)出了復工的命令，但是由于建筑公司本身的施工能力和技術能力等原因，建筑公司以停工造成重大損失要求先行賠償為由，拒絕復工。為此雙方發(fā)生爭執(zhí)。

　　乙建筑公司以原告身份起訴甲建設單位，要求支付已完工程量的工程款，同時要求解除合同。被告甲建設單位認為，由于建筑公司的施工質(zhì)量存在嚴重缺陷，根據(jù)法律的規(guī)定，被告有權要求原告停工整頓，對于復工的命令原告應當執(zhí)行，但是原告以冬期施工困難為由拒絕復工，導致工程的預定期限難以完成，要求法院判令原告承擔違約責任和賠償責任。

　　在案件審理過程中，雙方出具了各自持有的合同文本，各個文本內(nèi)容多有修改的地方，且筆跡混亂，難以認定，而且在各個文本中都沒有合同原件。在庭審中，原告又出具了一份手寫的補充協(xié)議，其中約定了對停工的補償?shù)仁马?，協(xié)議中沒有雙方當事人的公章，只有各方當事人的法定代表人簽字。

　　問題：

　?。?）請問你認為法院在審理此案件時的依據(jù)是什么？為什么？

　?。?）合同文件的組成內(nèi)容有哪些？解釋順序如何？

　　建筑工程施工合同的相關內(nèi)容習題答案與解析

　　一、單項選擇題

　　1.B；2.B；3.A；4.D；5.A；6.D；7.D

　　二、多項選擇題

　　1.B、C、E；2.A、B、D；，3.B、C、D

　　[解析]

　　3.答案B、C、D：

　　總承包單位可以按合同規(guī)定對工程項目進行分包，但不得倒手轉(zhuǎn)包，所以選項A是錯誤的?？偝邪鼏挝痪头职こ虒ㄔO單位要承擔連帶責任，所以選擇E是錯誤的。

　　三、案例題

　　[案例1]答：

　?。?）A單項工程采用總價合同形式不恰當，因為項目工程量難以確定，雙方風險較大。

　　第2條中供“乙方參考使用”提法不當，應改正為保證資料（數(shù)據(jù)）真實、準確，作為乙方現(xiàn)場施工的依據(jù)。第3條中“允許分包單位將分包的工程再次分包給其他施工單位”不妥，不允許分包單位再次分包。

　?。?）工程施工合同按計價方式不同分為總價合同、單價合同、成本加酬金合同三種形式。

　?。?）由于國家指令性計劃有重大修改或政策上原因強制工程停工，造成合同的執(zhí)行暫時中止，屬于法律上、事實上不能履行合同的除外責任，這不屬于業(yè)主違約和單方面中止合同，故業(yè)主不承擔違約責任和經(jīng)濟損失賠償責任。

　　承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根據(jù)合同法規(guī)定可以不向業(yè)主承擔工期拖延的經(jīng)濟責任，業(yè)主應給予工期順延。

　　[案例2]答：

　?。?）因為固定價格合同適用于工程量能夠較準確計算、工期較短、技術不太復雜的項目。該工程基本符合這些條件，而且在報價中已經(jīng)考慮了各種風險因素的費用，故采用固定價格合同是合適的。

　?。?）不可以。因為本工程采用的是固定價格合同，材料漲價的風險應由承包商承擔。

　　[案例3]答：

　　（1）該工程采用可調(diào)價格合同形式是恰當?shù)?，因為項目工程量難以確定，雙方風險較大。

　?。?）按照合同文件的解釋順序，協(xié)議條款與招標文件在內(nèi)容上有矛盾時，應以協(xié)議條款為準，應認定工期目標是591d.

　　[案例4]答：

　　（1）不能成立。根據(jù)合同文件中招標文件和合同專用條款的有關約定，本工程屬于固定綜合單價包干合同，所有因素的調(diào)整將不予考慮。

　?。?）符合。根據(jù)合同文件中第10項的約定，合同履行中，發(fā)包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　[案例5]答：

　　（1）不符合法律規(guī)定。承包商乙的行為屬于非法轉(zhuǎn)包行為。

　?。?）根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，違法分包行為主要有：

　　1）總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位的；

　　2）建設工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的；

　　3）施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的；

　　4）分包單位將其承包的建設工程再分包的。

　　[案例6]答：

　?。?）成立。因為甲方和B、C公司訂立的合同中明確提到“甲方負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場其他施工單位為乙方創(chuàng)造如垂直運輸?shù)瓤衫脳l件”。甲方?jīng)]有能夠按協(xié)議條款為B、C公司創(chuàng)造運輸條件，使B、C公司改變方案，推遲進度，增大了開支，所以應該給予補償。

　?。?）不妥當。甲方在合同中承諾了“協(xié)調(diào)現(xiàn)場其他施工單位，為乙方創(chuàng)造如垂直運輸?shù)瓤衫脳l件”，與此同時，還應在合同中約定，“甲方可根據(jù)工作需要有償使用乙方自有的施工設備或設施；甲方可根據(jù)工作需要指定現(xiàn)場工作的其他施工單位有償使用乙方自有的施工設備或設施；乙方須為甲方或甲方指定的施工單位無償使用已完工設備或設施提供方便”，在有該合同條款約束的情況下，甲方才可以承諾“協(xié)調(diào)現(xiàn)場，為其他施工單位垂直運輸創(chuàng)造條件”。

　　[案例7]答：

　　（1）甲與乙之間的總承包合同關系合法有效，乙與丙之間的分包合同關系有效，乙與丁之間的分包合同關系無效。根據(jù)《合同法》和《建筑法》的有關規(guī)定：“發(fā)包人可以與總承包單位訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同?？偝邪嘶蛘呖辈?、設計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成”。因此，乙將由自己總承包部分的施工工作全部分包給丁，違反了合同法及建筑法的強制性規(guī)定，導致乙與丁之間的施工分包合同無效。乙與丙之間的合同有效。

　?。?）在此事件中，丙未對現(xiàn)場進行仔細勘察即自行進行設計導致設計不合理，給甲帶來了重大損失，乙和丙應對工程建設質(zhì)量問題向甲承擔連帶責任。因為乙作為該工程的總承包單位與丙建筑設計院之間是總包和分包的關系，根據(jù)《合同法》及《建筑法》的規(guī)定，總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。

　　[案例8]答：

　?。?）不合法。二分公司的行為屬于非法轉(zhuǎn)包行為，五分公司把部分工程分包給臨時組織的農(nóng)民施工隊的行為也是違法的。

　　（2）根據(jù)《建筑法》和《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定：承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的，責令改正，沒收違法所得，對勘察、設計單位處合同約定的勘察費、設計費百分之二十五以上百分之五十以下的罰款；對施工單位處工程合同價款百分之零點五以上百分之一以下的罰款；可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。

　　工程監(jiān)理單位轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務的，責令改正，沒收違法所得，處合同約定的監(jiān)理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罰款；可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。

　　[案例9]答：

　　（1）法院定案的依據(jù)應該是雙方法定代表人簽署的書面補充協(xié)議。因為在本案中，作為雙方使用的建設工程施工合同和建設工程施工合同協(xié)議條款無法相互印證，所以不能作為定案的依據(jù)。根據(jù)合同文本中合同文件的組成及優(yōu)先解釋順序的規(guī)定，雙方當事人法定代表人簽署的書面變更文件，應作為法院定案的依據(jù)。

　?。?）合同文件主要由下列幾部分組成：

　　1）本合同協(xié)議書；

　　2）中標通知書；

　　3）投標書及其附件；

　　4）本合同專用條款；

　　5）本合同通用條款；

　　6）標準、規(guī)范及有關技術文件；

　　7）圖紙；

　　8）工程量清單；

　　9）工程量報價單或預算書。

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件也視為本合同的組成部分。

　　上述文件的排列順序即為合同文件的優(yōu)先解釋順序，排在最前面的文件具有最高的解釋效力。

　　更多推薦：

　　·2015年一級建造師報名時間匯總（更新中…）

　　·【全網(wǎng)首發(fā)】2015一級建造師教材對比

　　·【圖解】告訴你2015年一級建造師如何報名！

　　·趁心未老，趁夢還在，全力備考！2015一建招生熱力開啟！

　　·【一建集中營】備戰(zhàn)一建，此刻啟程！結識備考小伙伴，一起考出好成績！

　　·【有問有“達”】網(wǎng)校名師達江一建交流貼

　　2015一級建造師輔導課程、輔導書熱銷：