一分鐘看透建筑工程施工合同關(guān)鍵點

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　導(dǎo)讀：建筑工程施工合同對建筑工程質(zhì)量的高低起到舉足輕重的作用。今天就與大家分享一下建筑工程施工合同審核審查要點，希望能幫助大家。

　　1、注意審查合同招投標(biāo)要求、承包方主體資格

　　(1)對于國家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公用事業(yè)、國有資金投資、政府投資項目、國際組織如世行貸款項目，必須通過招投標(biāo)。

　　(2)《關(guān)于審理建筑工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》：將五種合同依法認(rèn)定為無效：(一)承包人未取得建設(shè)施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的;(二)沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;(三)建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未進行招標(biāo)或者中標(biāo)無效的;(四)承包人非法轉(zhuǎn)包建設(shè)工程的;(五)承包人違法分包建設(shè)工程的。

　　因此，對于承包主體的資質(zhì)審查可以防止合同最終效力問題。實務(wù)操作中，律師修改施工合同時，合同雙方在前期大多經(jīng)過了相互摸底階段，但仍需要從具體合同特點角度予以分析。

　　2、注意工程承包范圍的審查 

　　整體比較簡潔;注明與招投標(biāo)文件、發(fā)包圖紙、工程量清單內(nèi)容一致。

　　包括：土建工程、給排水工程、電氣工程、消火栓工程、消防噴淋工程、暖通工程、弱電工程(包括智能化系統(tǒng)預(yù)埋管、盒、箱殼部分)等。

　　3、注意標(biāo)明開工日期的成立標(biāo)志

　　項目開工日期的明確對工期的認(rèn)定，具有重要意義。

　　一般標(biāo)明：開工日期以發(fā)包方和監(jiān)理方、或監(jiān)理出具的開工通知日期為準(zhǔn)。

　　實際開工日期與約定日期不一致：實際開工日期為準(zhǔn)(開工令等證實);

　　施工許可證日期和實際施工日期不一致：以施工許可證日期為準(zhǔn)。

　　4、注意審查組成合同文件的順序

　　首先需標(biāo)注：在前者優(yōu)先;其次，對于有補充協(xié)議的，要注明與合同正文效力一致。

　　5、注意審查對監(jiān)理工程師、發(fā)包人派駐工程師權(quán)限的設(shè)置

　　對于可能引起工期順延、工程質(zhì)量、合同效力等重大變更的工程師指令，可以約定需要經(jīng)過發(fā)包人或承包人認(rèn)可后生效。

　　①明確工程師授權(quán)范圍;②對于超越工程師授權(quán)范圍的，由發(fā)包方確認(rèn)。

　　6、注意審查對安全文明施工的約定

　　一般約定由承包方承擔(dān)，但為保護承包方利益時，可以約定一個兜底條款，如：因為發(fā)包方原因造成的安全文明施工問題，由發(fā)包方承擔(dān)一切損失。

　　7、注意審查對于工期順延的約定

　?、俟て陧樠拥脑颍?guī)定不可抗力外，對于因工程內(nèi)容變更、工期增加、設(shè)計變更、工程款支付、政府指令(停水停電)、地下物等因素造成的工期順延，約定標(biāo)準(zhǔn)作為認(rèn)定是否構(gòu)成工期順延的依據(jù);

　?、诠て陧樠拥某绦蛐约s定：承包方在一定時間內(nèi)，書面報發(fā)包方認(rèn)可、監(jiān)理認(rèn)可?？梢栽黾?ldquo;視為”條款。(視為條款：發(fā)包方在約定期限內(nèi)不予答復(fù)的，視為認(rèn)可。)

　　8、注意約定對于隱蔽工程和中間驗收的條件和程序

　?、俪绦颍?ldquo;按照國家、省、市、縣有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。承包人自檢、并在隱蔽或中間驗收前，以書面形式通知監(jiān)理工程師和發(fā)包人代表。防水及室外裝修等重要部位的施工先做樣板，經(jīng)發(fā)包人和現(xiàn)場監(jiān)理驗收后方可進行施工。”等。

　?、谕ㄓ脳l款內(nèi)有具體約定，也可在合同中明確“正負(fù)零、封頂”等主要節(jié)點的驗收要求。

　　9、注意審查合同價款的確定方式

　　一般有以下三種方式。

　　①采用固定價格合同。注意約定合同價款中包括的風(fēng)險范圍，如：“鋼材價格的市場變化(8%)”。注意風(fēng)險費用的計算方法，如：合同約定工程總價款包含全部工程量內(nèi)容，承包人無論何種原因沒有列入單價或總價款中的工程，發(fā)包人都沒有增加支付的義務(wù)，并認(rèn)為該項目已包含在總承包價款中。本工程竣工結(jié)算時，只計算變更部分和材料價差調(diào)整部分，不再對報價書、標(biāo)底價及中標(biāo)價進行重新核對。

　?、诓捎每烧{(diào)價格合同。合同價款調(diào)整方法：招標(biāo)范圍以內(nèi)的工程量按實計算，定額計價，稅前總價下浮。設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證由總監(jiān)、發(fā)包人現(xiàn)場工程師共同認(rèn)可，施工期間工程變更或簽證調(diào)整單項

　　元以內(nèi)不予計取，元以上單項的變更或簽證于竣工決算時調(diào)整，簽證、變更的工程量按專項條款所規(guī)定的相應(yīng)下浮率下浮。

　　③采用成本加酬金合同。這種方式采用不多。

　　10、注意審查工程進度款支付方式

　　①方式：節(jié)點形象進度，按比例;工程量，按比例。

　?、诎凑展?jié)點付款的約定，承發(fā)包雙方會根據(jù)合同特點加以約定。律師審查的是綜合工程進度和款項支付的配套，前期墊資比例墊資壓力、工程過程中的資金投入的持續(xù)和科學(xué)等。

　　11、注意審查關(guān)于工程變更的約定

　　未經(jīng)過規(guī)劃的批準(zhǔn)、設(shè)計的批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計變更;承包方原則不作變更;但實務(wù)上需做變更。

　　確認(rèn)流程：由于工程變更使得工程量或工作內(nèi)容增減的，變更發(fā)生后，承包人須向工程師提交書面報告，工程師審批通過書面報告后報發(fā)包人核準(zhǔn)，書面報告經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)并加蓋公章后,方可作為調(diào)整合同價款的有效簽證,在工程結(jié)算時支付。承包人逾期不報，視為不涉及工程造價增加。設(shè)計變更必須提供由發(fā)包人發(fā)出的或發(fā)包人委托設(shè)計單位經(jīng)發(fā)包人審批后發(fā)出的工程變更通知書，否則不視為設(shè)計變更。

　　施工期間變更調(diào)整單項，元以內(nèi)不予計取，元以上單項的變更于竣工決算時調(diào)整。

　　12、注意審查關(guān)于竣工驗收和結(jié)算的約定

　　此階段的程序設(shè)置：

　　①驗收過程(四主體加質(zhì)檢站);

　?、诠こ探桓?

　?、圪Y料交付(視為條款、移交資料明細);

　?、芸⒐そY(jié)算(時間、視為條款)。

　　重點是關(guān)于驗收的主體資格、質(zhì)量不合格情況下的整改措施和責(zé)任承擔(dān)、結(jié)算資料的提交時間和補充要求。注意作為承包方不要忘記增加：結(jié)算文件提交后，在約定時間內(nèi)發(fā)包方不予以審計的，視為認(rèn)可結(jié)算資料。

　　13、在對于施工合同違約責(zé)任約定的審查過程中的注意點

　?、賹τ诼募s保證金(或保函)的具體內(nèi)涵加以明確：何種情況下扣除、保函生效失效時間、保證金退還的時間及利息約定。

　?、趯τ诠て谕涎拥牧P則：扣保證金、違約金及抵工程款、總價款的違約金。

　?、蹖τ谟馄谥Ц豆こ炭畹牧P則：發(fā)包人不能按時支付工程款的，自逾期之日起按照中國人民銀行規(guī)定的貸款利率承擔(dān)遲延履行期間的利息。

　　違約金：可與延期通比例的約定。

　?、軐τ趦?yōu)先受償權(quán)的約定。

　?、輰τ诠こ碳百Y料交付的約定：發(fā)包人與承包人工程結(jié)算發(fā)生的任何異議，應(yīng)當(dāng)通過仲裁或者訴訟解決，但是無論是否發(fā)生或者爭議責(zé)任如何，都不能成為承包人行使工程移交、工程驗收、配合工程備案以及移交工程資料的抗辯理由。上述爭議被確認(rèn)屬于發(fā)包人過錯的，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任(留置權(quán))。

　?、迣τ谫|(zhì)量爭議的約定：質(zhì)量問題認(rèn)定的中間機構(gòu)設(shè)置和認(rèn)定。證明責(zé)任的承擔(dān)和程序?？杉s定第三方：區(qū)所在地的質(zhì)量部門。

　?、邔τ谫|(zhì)保金的約定：質(zhì)保期的長短，質(zhì)保金返還的方式和利息支付問題。

　?、鄬τ诎踩拿魇┕み^程中的責(zé)任承擔(dān)和處罰方式的約定。

　　⑨關(guān)于工程違法轉(zhuǎn)分包、掛靠的約定：主要是罰則。工程不允許轉(zhuǎn)包或者違法分包，發(fā)包人發(fā)現(xiàn)承包人違反本條規(guī)定轉(zhuǎn)包或者違法分包的，有權(quán)立即解除合同。承包人除比照本協(xié)議質(zhì)量、工期相應(yīng)處罰條款承擔(dān)全部責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程總標(biāo)價10%的違約金。造成發(fā)包人損失的，承包人還應(yīng)承擔(dān)由于解除合同迫使發(fā)包人重新招標(biāo)引起的房屋銷售信譽受損帶來的直接、間接經(jīng)濟、名譽賠償責(zé)任。但本協(xié)議約定發(fā)包人分包的除外。

　?、鈱τ诠こ瘫Ｐ挢?zé)任的認(rèn)定：承包方不保修情況下的處理和費用承擔(dān)。

　　14、關(guān)于合同生效時間、地點效力的約定審查

　　簽字蓋章時、履約保證金交納時(附生效條件)等;合同簽訂地、項目所在地。

　　15、關(guān)于爭議解決途徑、地點的約定審查

　　訴訟和仲裁的選擇;工程所在地、合同簽訂地、原告所在地、承包方或發(fā)包方所在地、第三方。

　　16、其他注意點

　　◎質(zhì)量約定：合格、市優(yōu)、省優(yōu)、國優(yōu)。

　　◎材料：甲供、乙供;與約定品牌不符合的認(rèn)定與罰則。

　　◎保險：工程一切險;甲乙雙方的人身險。

　　◎農(nóng)民工工資支付的承諾。

　　◎關(guān)于公章使用和款項支付。①項目部公章：設(shè)定權(quán)限;②款項：轉(zhuǎn)賬、一個帳戶。